2026년 부평구 1권역 하수도구조물 정비공사(연간단가)

1. 사업 개요

2026년 부평구 1권역(청천1·2동, 갈산1·2동, 삼산1·2동) 내 하수도 구조물을 대상으로 하는 연간단가 유지보수 공사입니다. 공사 기간은 착공일로부터 2026‑10‑31까지이며, 총 추정금액은 272,541,000원(공급가액 224,160,000원 + 부가가치세 22,416,000원 + 도급자 설치 관급자재 25,965,000원)이며, 입찰 기준금액은 246,576,000원(A값 15,741,945원)입니다. 전자입찰 방식으로 진행되며, 지역제한·전문공사·유지보수공사·적격심사 대상 공사로 분류됩니다.

2. 주요 자격요건

• 상·하수도설비공사업 면허 보유(전문건설업)
• 법인·사업장 본점이 인천광역시 소재(법인등기부 등본 기준)
• 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준에 따라 입찰보증금 25/1,000(전자입찰 시 지급확약서 제출) 면제, 단 적격심사 통과 필요
• 조세포탈·유죄 판결 2년 이내가 없는 업체(부정당업자 제재 대상 제외)
• 조달청 전자입찰 입찰자등록 완료 및 대표자 개인 인증서(또는 재직 직원 인증서) 보유
• 지역 제한: 입찰·시공 모두 인천 소재 업체만 참여 가능
• **전문공사(유지보수공사)**이며, **상·하수도설비공사업 100%**를 수행하는 업체여야 함

3. 핵심 기술·물품 요구사항

• 연간단가 기준으로 설계·시공·감리·자재·노무비를 포함한 전체 공사비를 제시
• 하도급지킴이 시스템 이용 확약서 제출 → 하도급대금·노무비·장비·자재 대금 전자이체(고정·선금·일반) 처리 의무
• 전자카드제(건설근로자 고용 개선법) 적용 → 건설근로자에게 전자카드 발급·출입 관리·출퇴근 기록 기반 임금대장 작성 및 전자이체 결제 요구
• 노무비 구분관리·지급확인제 합의서 제출 → 노무비 지급내역·확인 절차 준수
• 청렴이행각서, 안전·보건 확보 의무 이행서약서, 임금지불서약서(공사 종료 시 제출) 등 각종 서약서 및 인증서 제출 필요
• **법정 보험료(건강·노인장기요양·국민연금·퇴직공제·산업안전보건)**를 계약산출내역에 그대로 반영하고, 준공 시 납입확인서·지출 영수증 제출 의무

4. 주의사항

• 입찰·투찰 마감 전 1시간 이내에 G2B(나라장터) 시스템에 최종 투찰 완료 권장(시스템 장애 시 지연 가능)
• 입찰보증금은 면제되지만, 지급확약서를 반드시 제출해야 하며, 미제출 시 부정당업자 제재 가능
• 예정가격 이하이면서 제한적 낙찰하한율 89.745% 이상 투찰한 업체만 적격심사 대상
• 적격심사는 “지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준 제2장 시설공사 적격심사 세부기준”에 따라 수행, 종합평점 95점 이상 필요
• 동일가격 입찰 시 종합평점이 높은 업체가 우선, 동점 시 전자조달시스템 자동추첨으로 낙찰자 선정
• 입찰 무효 사유(대표·상호·면허 불일치, 타인 인증서 차용 등) 발생 시 즉시 제재 가능
• 지역업체 보호 규정 준수: 현장 자재·건설장비 70% 이상 인천산 사용, 현장 인력 70% 이상 인천 주민 우선 고용, 임금지불서약서 등 제출 필수
• 2% 지역발전공채를 계약대금 청구 시 소화해야 함(체납 시 지급 지연)
• 건설근로자 전자카드 미설치·사용 미준수 시 하도급지킴이 시스템 이용 제한 및 제재 가능
• 계약 체결 시 전자변경계약 절차에 따라 감독·감리 승인 필요; 변경내역 사전 확인 없이 전자응답 시 변경 내용으로 간주됨
• 입찰 관련 규정(지방계약법령·조달청 전자입찰특별유의서·공사계약일반조건 등) 전반을 숙지하고 입찰에 참여해야 하며, 미숙지 시 발생하는 책임은 입찰자에게 귀속

설계·내역 상세는 첨부 설계내역서(공고용).xlsx 파일에 상세히 기재되어 있으니, 입찰 전 반드시 확인하시기 바랍니다.