가좌캠퍼스 노후 도로 포장공사

1. 사업 개요

• 사업명: 가좌캠퍼스 노후 도로 포장공사
• 발주기관: 경상국립대학교
• 사업 목적: 캠퍼스 내 노후 도로·포장을 전면 보수·포장하여 교통 안전성을 확보하고 시설 유지·보수의 연속성을 확보한다.
• 사업 범위: 현장 경상국립대학교 캠퍼스 전체 도로 포장(≈ 29 일 착공 기간) – 총액입찰 방식, 지역제한(경상남도에 본사·지점 소재) 적용.
• 추정 가격: 261,545,455 원(부가가치세 제외) → 287,700,000 원(부가가치세 포함).

2. 주요 자격요건

• 업역·자격

  • 「건설산업기본법」상 지반조성·포장공사업(주력 분야: 포장공사) 등록 업체.
  • 발주기관(경상국립대학교) 현장 경상남도에 본점·지점이 소재해야 함(지점 투찰 불가).

• 조달·시스템 등록

  • 전자입찰 전용 조달청 G2B(나라장터) 전자입찰 이용자로 사전 등록(이미 등록돼 있어야 함).
  • 동일 일 (2026‑02‑23) 에 전자입찰 이용자 등록을 하면 무효.

• 청렴·청렴계약제

  • 청렴계약(청렴서약) 제출 필수 – 부정·뇌물·담합·알선·청탁 등 금지 서약.
  • 위반 시 입찰·낙찰 취소·계약 해제·해지·민·형사 이의제기 금지.

• 적격심사·신용·경영 평가

  • 「조달청 시설공사 적격심사세부기준」 적용.
  • 신용평가 등급(최근 3년)·시공경험·경영상태 등 평가자료 제출 필요.
  • 동일 인 대표가 다른 업체를 겸임하면 동시 참여 불가 – 중복 입찰 무효.

• 기타 제한

  • 공동이행 방식 불가.
  • 지문인식 (필요 시) 지문 정보 사전 등록.
  • 부정당업자(뇌물·담합·담합·입찰 제한 위반) 또는 조세포탈·조세 범죄 유죄 판결 2년 이내 업체는 참가 불가.
  • 하도급대금 직불조건부 확약서·전자입찰서에 포함 필수.

3. 핵심 기술·물품 요구사항

• 입찰 가격·조건

  • 총액입찰 → 입찰서 제출 시 예상 가격(추정가격 + VAT) 반영.
  • 낙찰하한율 89.745 % 이상 (추정가격 261,545,455 원 기준 ≈ 235 백만 원 이상) 이면서 가장 낮은 가격 제출자 선정.

• 원가·공사비 구성

  • 재료비, 노무비, 경비 및 부가가치세를 포함한 상세 원가계산서 제출.
  • 법정경비(건설근로자 퇴직공제부금, 국민건강보험·국민연금·노인장기요양보험료, 고용·산재보험, 산업안전보건관리비, 안전관리비 등) 도 입찰 가격에 그대로 반영 후 준공 시 정산.
  • 하도급대금 지급보증서 발행 금액도 산출내역서에 명시.

• 계약·보증

  • 낙찰자는 계약보증금(15 %) 방식으로 이행보증(시행령 §52).
  • 계약 체결 지연 시 보증금은 국고 귀속.

• 시스템·확약서

  • 전자입찰 시 하도급지킴이 이용 확약서 포함(시스템 사용 동의).
  • 지문인식 필요 시 사전 지문 등록 완료.

4. 주의사항

• 입찰 제출 방법

  • 반드시 G2B 전자입찰을 통해 제출; 종이 입찰은 무효.
  • 시스템 장애·집중 제출 시 무효 위험 → 마감 24 시간 전 여유 있게 제출 권장.

• 입찰 무효 사유

  • 동일 일 에 전자입찰 이용자 등록 → 무효.
  • 대표자가 다른 업체 대표를 겸임 → 두 입찰 모두 무효.
  • 입찰참가등록증(상호·대표자)와 실제 기업 정보 불일치 → 무효.
  • 부정당업자·뇌물·담합·조세 범죄 관련 제한 기간 내 업체 → 부정당업자 지정.

• 청렴·청렴서약

  • 청렴계약 위반 시 입찰·낙찰 취소·계약 해제·해지, 민·형사 이의제기 불가.
  • 청렴서약서는 전자입찰서에 포함되지만 별도 서면 제출 시 반드시 서명.

• 입찰 가격·가격 제한

  • 입찰가격이 예정가격(100 억 원 미만) 중 재료비·노무비·경비·VAT 합계 98 % 미만이면 심사 제외.
  • 동일 가격 입찰자가 2인 이상이면 국가계약법 시행령 §47 및 전자입찰 특별유의서에 따라 추첨·우선순위 적용.

• 법정경비·정산

  • 건설근로자 퇴직공제부금, 건강보험료, 연금·노인장기요양보험료, 고용·산재보험 등은 사후 정산 필요 → 준공 시 가입·납입 확인서·지출 영수증 등 제출 필수.

• 하도급 관리

  • 하도급은 하도급지킴이 시스템 이용 → 수요기관이 직접 지급·확인 가능.
  • 하도급대금 직불 조건 및 하도급 관련 법령(건설산업기본법·하도급거래법) 위반 시 부정당업자 지정.

• 입찰보증금

  • 전자입찰시 입찰보증금 납부 확약을 전자입찰서에 기재하면 보증금 면제 가능.
  • 낙찰 후 계약 체결 지연 시 보증금은 국고 귀속(국가계약법 §9 및 시행령 §38).

• 기타

  • 모든 입찰·계약 관련 서류(공문, 전자입찰서, 청렴서약서 등)는 경상국립대학교 재무관에 사전 확인 후 제출.
  • 입찰공고·특수조건·일반조건·청렴계약 특수조건은 사전 숙지가 필수이며, 미숙지 시 입찰자 책임.

요약: 가좌캠퍼스 노후 도로 포장공사는 총액입찰·지역제한·적격심사·청렴계약제·전자입찰 전용으로 진행되며, 경상남도에 본사·지점이 있는 포장공사업 등록 업체만이 참가 가능하고, 청렴서약·법정경비·하도급지킴이·지문인식·신용·경영 평가 등 다수의 사전 요건을 충족해야 한다. 입찰은 2026‑02‑19 10:00 ~ 2026‑02‑23 10:00 에 G2B 전자시스템으로 제출하고, 89.745 % 이상 가격 및 가장 낮은 가격을 제시한 적격심사 통과자를 낙찰자로 선정한다. 입찰 무효·계약 보증금·법정경비 정산 등 세부 규정을 반드시 확인하고, 시스템 장애·동일 일 등록·대표 중복 등 흔한 오류에 유의해 제출해야 한다.