충효덕 공원 이설 공사

1. 사업 개요

• 사업명 : 충효덕 공원 이설 공사
• 발주기관 : 경기도 이천시 신둔면
• 공사 현장 : 신둔면 수광리 758번지 일원
• 공사 기간 : 착공일로부터 29일 (총공사비 155,223,000원)
• 공사 내용 : 기존 충효덕 공원을 새로운 부지로 이전·조성하는 지반조성·포장·시설 설치 등 전반적인 이설 작업.

2. 주요 자격요건

• 법적 자격 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조·시행규칙 제14조에 따른 입찰참가자격 보유
• 업종 등록 : 건설산업기본법 시행령 별표1에 규정된 지반조성·포장공사업 등록업체
• 사업장 위치 : 입찰공고일(2026‑02‑23)부터 계약 체결일까지 본점(또는 사업장) 주소가 이천시 신둔면이어야 함 (법인·개인 모두 동일)
• 전자입찰 준비 : 대표자·입찰대리인이 지문인식 신원확인을 사전에 등록하고, KONEPS(국가종합전자조달시스템) 안전 입찰서비스를 통해 전자입찰서를 제출할 수 있어야 함
• 건설산업기본법 준수 : 등록기준(자본금·건설기술자 현장배치 등) 충족 여부 실태조사 후 미달 시 영업정지·등록말소·입찰배제·입찰참가자격 제한 등 불이익 발생 가능
• 조세포탈·부정행위 금지 : 지방계약법 시행령 제93조에 해당하지 않으며, 조세포탈 등 유죄 판결이 확정된 날부터 2년 이내가 아니어야 함 (조세포탈 서약서 제출)
• 청렴·하도급·안전보건 서약 : 전자입찰서에 청렴이행서약서, 조세포탈 서약서, 안전보건관리 준수 서약서, 부실공사 근절 서약서, 하도급지킴이 이용 확약서 등을 포함해야 함 (별도 서류 제출 면제)
• 보험료 포함 : 국민건강·연금·노인장기요양·퇴직공제·산재보험 등 보험료를 입찰가격에 조정 없이 반영하고 사후 정산해야 함
• 지역주민 우선채용 : 계약금액 1억원 이상 공사이므로 이천시 거주자(이천시 주소자)를 기능공 포함 우선 고용하고, 지역 자재·장비 우선 사용 권고
• 지역개발공채 : 대금 청구 시 계약금액의 1.5%에 해당하는 경기도 지역개발공채 매입 의무

3. 핵심 기술·물품 요구사항

• 지반조성·포장공사 능력 : 토공·배수·도로·보도 포장 등 현장 시공에 필요한 기술·인력·장비 보유
• 현장 안전·보건 관리 : 산업안전보건법·중대재해처벌법 적용 공사이므로 안전·보건 관리자를 현장에 전담 배치하고, 안전관리자 배치·위해예방 조치를 서약서로 확인
• 하도급 전자 지급 : 모든 하도급(하수급인·자재·장비·건설기계대여 등) 계약 시 「하도급지킴이」 이용 및 전자 지급(인출 제한 기능 포함) 의무화
• 전자 계약·청구 : G2B(국가종합전자조달시스템)·e‑contract를 통한 전자계약 체결, 기성·준공·선금 청구 모두 하도급지킴이를 통해 전자시스템으로 처리
• 보험료 사후 정산 : 계약가격에 포함된 건강보험·연금·노인장기요양·퇴직공제·산재보험 등 금액을 조정 없이 반영하고, 사후정산 시 관련 납입확인서를 첨부
• 지역경제 활성화 : 지역 자재·장비 우선 사용, 인력사무소 파견 근로자 노무비 직접 지급 등 지역경제 연계 요건 충족

4. 주의사항 (입찰 참여 시 유의)

• 입찰 방식 : 총액입찰(산출내역서 미첨부)·지역제한·적격심사 비대상·공동수급불가·예정가격 ±3% 범위 내 15개 복수예비가격 추첨 평균가 적용
• 낙찰 기준 : 예정가격 이하·낙찰하한율 87.745% 이상·최저가 순으로 낙찰, 동일 가격 시 전자조달시스템 자동 추첨 적용
• 입찰 보증금 : 소액수의 계약이므로 보증금 없음 (입찰 무효 사유: 지정 서버 미도착·시스템 오류 등)
• 입찰 일정 :
  • 견적제출 안내공고일 : 2026‑02‑23 (월) 10:00
  • 견적제출 마감 : 2026‑02‑26 (목) 10:00
  • 개찰·낙찰 발표 : 2026‑02‑26 (목) 11:00, 신둔면 전자입찰담당 PC
• 전자입찰 필수 : 지문인식 등록, 안전 입찰서비스 이용, 전산 장애 시 사전 콜센터 문의(24시간 전)
• 조세포탈·부정행위 금지 : 조세포탈·부정수입 등 2년 이내 유죄 판결 시 입찰참가자격 제한 및 계약 해제 가능
• 청렴계약·불복 불가 : 청렴계약이행각서·청렴이행서약서 위반 시 발주기관의 조치에 이의 제기 불가
• 하도급지킴이 이용 : 하도급 계약 시 「하도급지킴이」 이용·등록 의무, 위반 시 부정당업자 제재 및 입찰참가자격 제한
• 보험료·세금·4대보험 사후 정산 : 계약대금 지급 전 체납 여부 확인, 체납 시 지급 보류·이자 청구 불가, 체납 사실 확인 시 직권 조회 동의 간주
• 지역주민 우선채용·지역개발공채 : 낙찰 시 이천시 거주자 우선 고용·지역 자재·장비 사용, 계약금액의 1.5% 지역개발공채 매입 의무
• 안전·부실공사 방지 서약 : 「안전관리각서 및 부실공사 근절 서약서」 제출·현장 안전 전담 관리·사고 발생 시 법적·행정적 책임 감수
• 선금·직불합의 제한 : 선금 지급 후 하도급 직불 합의 불가, 하수급인 선금 미 신청 시 원도급자는 선금 사용계획서에 따라 반환 의무
• 하도급 계약 자료 공개 : 발주기관 누리집에 하도급 계약 자료 공개 의무 (건설산업기본법 제31조의3)
• 계약대금 상계·지연배상금 : 계약대금 상계·지연배상금 상계·하자보증금 상계 등 법적 절차 숙지 필요
• 압류금지 대상 노무비 명시 : 계약응답서에 압류금지 대상 노무비를 명시·낙찰율 적용 산출내역서 첨부 의무 (위반 시 법적 책임)
• 현장 설명 생략 : 현장설명 대신 설계서로 갈음, 설계도서 열람은 신둔면 맞춤형복지팀(☎031‑644‑8505) 문의

위 내용은 2026‑02‑20 공고 기준이며, 입찰 전 반드시 최신 공고문과 전자입찰 유의서, 지방계약법·건설산업기본법·관련 예규를 전부 확인하십시오.