울진군 수소충전소 설치사업 배후 비탈면 보강공사

1. 사업 개요

• 목적: 울진군 수소충전소 설치사업의 배후에 위치한 비탈면을 보강하여 현장의 안정성과 안전성을 확보하고, 수소 인프라 구축을 원활히 지원한다.
• 범위: 비탈면 보강공사(토공·지반·보강 구조물 설치 등) 전체 시공, 계약기간은 계약 체결일로부터 90일 이내.
• 예산: 추정금액 923,604,000원(B = 839,640,000원 + C = 83,964,000원 + D = 0원).

2. 주요 자격요건

• 소재지: 공고일 전날부터 계약 체결일까지 경상북도에 법인등기·사업자등록상 본점을 계속 두고 있어야 함.
• 업종코드: 토목공사업(코드 0001) 또는 **토목건축공사업(코드 0003)**으로 입찰참가 등록 완료.
• 국가계약법 요건:
  • 국가계약법 시행령 제12조·시행규칙 제14조에 따른 자격 요건을 충족하고, **G2B(국가종합전자조달시스템)**에 입찰참가자격을 등록해야 함.
  • 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제15조, 국가계약법 제27조·시행령 제76조에 해당되지 않는 부정당업자가 아니어야 함.
  • 조세포탈 등 유죄 판결이 확정된 경우 2년 이내는 참여 불가이며, 입찰 시 “조세포탈·부정행위 없음” 서약서 제출이 필수.
• 공동수급: 불허(공동수급협정서 제출 불가).
• 제출서류: 적격심사신청서·자기평가표, 최근 5년간 건설공사 실적 확인서, 건설기술인 보유증명서, 경영상태 확인서, 건설업 등록증·등록증 사본, 사업자등록증·등기부등본, 인감증명서·사용인감계, 제재처분 확인서 등.

3. 핵심 기술·물품 요구사항

• 주요 시공: 비탈면 보강공사(토공·지반·보강 구조물 설치 등) – 토목·건축 관련 전문 기술·시공 능력 필요.
• 보험·보험료: 국민건강·연금·노인장기요양·산업안전보건·건설근로자 퇴직공제부금비 등 법정 보험료를 조정 없이 설계내역에 반영하고, 사후 정산한다.
• 입찰가격 기준: 재료비·노무비·경비·부가가치세 합산액의 98 % 이상이어야 하며, 이 기준 미만 입찰자는 심사에서 자동 제외된다.
• 총액입찰: 입찰금액은 부가가치세 포함한 총액으로 작성하고, G2B 시스템을 통해 전자제출한다.
• 도급자 관급자재비: 0원 → 모든 자재·시공은 입찰자 자체 조달을 전제로 함.

4. 주의사항

• 제출 방식: 반드시 **G2B(국가종합전자조달시스템)**를 통해 전자입찰서를 제출. 제출 후 수정 불가.
• 입찰 마감: 2026‑03‑03 18:00 (서류·입찰서 모두), 개찰은 2026‑03‑04 11:00.
• 입찰보증금: 면제(단, 입찰보증금 지급각서 제출은 입찰서 자체로 갈음).
• 무효 사유: 동일 공인인증서를 다수 사용, 사업자·대표자 정보가 법인등기부등본과 불일치, 입찰서류 미제출 등.
• 낙찰 기준:
  • 예정가격 이하 최저가격 순·적격심사(종합평점 ≥ 95점) 통과자 선정.
  • 동일 최저가격 입찰자 2인 이상일 경우 수행능력(기술점수) 최고자 우선, 동점 시 G2B 자동추첨.
• 지연·지체상금: 0.05 %/일(지연 시 발생).
• 지급 연장: 국가계약법 시행령 제58조에 따라 법정 지급기한 초과 5일까지 연장 가능.
• 청렴·담합 서약: 입찰자는 청렴계약 및 담합 방지 서약서 제출 의무가 있으며, 위반 시 부정당업자 제재 가능.
• 기술·자격 서류: 적격심사 통보를 받은 후 3일 이내에 서류 제출(포기서 미제출 시 포기 처리).
• 문의·지원: 입찰 관련 문의는 경영관리처 공정계약부(☎ 042‑600‑8379), 전산·시스템 장애는 G2B Help Desk(☎ 1588‑0800) 활용.

※ 위 내용은 공고에 명시된 핵심 사항을 요약한 것이며, 상세 조건·시방서·도면은 첨부 문서를 반드시 확인하시기 바랍니다.